Главная / Сайт / Пример договора на создание сайта

Пример договора на создание сайта

ДОГОВОР № ________
на разработку сайта «__________________________»
г. М «___» _____________ 2020 г.
Частное предприятие «Веб Студия, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора , действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, а вместе именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги) по разработке сайта «_______________________» (именуемый далее «Сайт») в объеме, в сроки и по ценам, согласованным в Приложениях к настоящему Договору (именуемым далее «Приложения»), которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Все обязательства Сторон по выполнению конкретных работ и по их оплате возникают после подписания соответствующего Приложения к Договору.
1.3. Работы по настоящему Договору стоимостью менее 0 ( ноль ) гривень могут выполняться на основании счета или Акта оказания услуг без заключения Приложений к Договору. Оплата соответствующего счета Заказчиком является подтверждением его согласия на выполнение данных работ.
2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору устанавливается в гривнях и определяется в Приложениях к Договору.
2.2. Оплата работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости указанных в Приложениях к Договору работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания соответствующего Приложения. Окончательные расчеты Заказчик совершает в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующего Акта оказания услуг.
2.4. Исполнитель имеет статус плательщика единого налога на прибыль по ставке 5%, льгот по данному налогу не имеет.
2.5. Заказчик имеет статус _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи выполненной работы
3.1. Сроки выполнения работ определяются в Приложениях к Договору.
3.2. По выполнению работы Исполнитель направляет Заказчику Акт оказания услуг. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписывает акт и возвращает один экземпляр акта Исполнителю.
3.3. Приемка результатов работы Заказчиком осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Приложениях к Договору.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности Заказчика.
4.1.1. Заказчик обязан своевременно, в соответствии с Договором и Приложениями к нему, производить оплату в соответствии с Договором.
4.1.2. Заказчик обязан до начала выполнения работ предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения обязательств по Договору материалы и информацию, указанные в Приложениях к настоящему Договору.
4.1.3. Заказчик обязан, в случае отклонения предложенных Исполнителем результатов работ, не использовать их в своей деятельности и не передавать третьим лицам.
4.1.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения Исполнителем работ, не вмешиваясь в рабочий процесс Исполнителя.
4.2. Права и обязанности Исполнителя.
4.2.1. Исполнитель обязан качественно, в соответствии с Договором и Приложениями к нему, выполнять работы (оказывать услуги).
4.2.2. Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.
4.2.3. Исполнитель имеет право привлекать третих лиц для выполнения условий настоящего Договора без предварительного согласования с Заказчиком.
4.2.4. Исполнитель обязан выполнять только те работы и в соответствии только с теми требованиями, которые указаны в настоящем Договоре и Приложениях к нему. Если у Заказчика на протяжении срока действия Договора появляются дополнительные требования к работам, Исполнитель выполняет их после согласования стоимости и сроков. Заказчик обязан оплатить дополнительные работы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Исполнителем соответствующего счета.
4.2.5. В случае задержки внесения предоплаты, задержки предоставления информации, задержки согласования этапов работ или иного невыполнения обязательств Заказчика, оговоренных в Договоре и Приложениях к нему, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке перенести все сроки выполнения работ (оказания услуг) без дополнительного уведомления Заказчика. Сроки выполнения работ в этом случае увеличиваются на время исполнения Заказчиком своих обязательств и время, необходимое Исполнителю для возобновления работ.
4.2.6. При нарушении Заказчиком сроков приемки работ Исполнитель имеет право, в соответствии с частью 4 статьи 882 Гражданского кодекса Украины “Передача и принятие работ”, оформить окончание работ Актом оказания услуг (выполненных работ), подписанным в одностороннем порядке, с пометкой об отказе Заказчика подписывать Акт оказания услуг.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны освобождаются от ответственности полностью или частично в случае, если в порядке, установленном действующим законодательством, докажут, что причиной неисполнения обязательств явились форс-мажорные обстоятельства, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору, а также принятия государственными органами законодательных актов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. При наступлении вышеуказанных обстоятельств, каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 5-и дней с момента наступления этих обстоятельств.
5.2. В случае невозможности исполнения всего предусмотренного Договором или Приложением объема работ, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в размере фактически выполненных Исполнителем работ.
5.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.4. Заказчик несет полную ответственность за содержание, достоверность, легальность и законность распространения предоставляемых Заказчиком Исполнителю информации и материалов, необходимых для выполнения работ, а также за нарушение имущественных, авторских и иных прав третьих лиц по причине использования указанных информации и материалов. Все имущественные претензии третьих лиц, в том числе авторов и обладателей смежных прав, в отношении предоставленной информации и материалов должны быть урегулированы Заказчиком своими силами и за свой счет.
5.5. В случае возникновения у Исполнителя убытков, вызванных нарушением Заказчиком прав третьих лиц, в том числе авторских, а также нарушения требований законодательства в отношении содержания и оформления распространяемой информации, Заказчик возмещает Исполнителю все понесенные убытки, вызванные таким нарушением.
5.6. Стороны не несут ответственность за упущенную выгоду и/или косвенный ущерб другой Стороны, которые возникли и/или могут возникнуть при ненадлежащем исполнении настоящего Договора.
6. Права на результаты выполненных работ (оказанных услуг)
6.1. Исполнитель передает Заказчику исключительные имущественные и неимущественные права на финальную версию Сайта с момента подписания Акта оказания услуг по каждому Приложению к настоящему Договору и осуществления Заказчиком полной оплаты стоимости всех работ по каждому Приложению к настоящему Договору. Дополнительные и промежуточные варианты работ остаются в собственности Исполнителя и могут быть выкуплены Заказчиком после согласования их стоимости.
6.2. Права на Сайт передаются Заказчику на условиях отчуждения в полном объеме без ограничения территории и срока действия. Вознаграждение Исполнителя за передачу (отчуждение) исключительных прав на Сайт включено в стоимость работ по Договору.
6.3. Исполнитель гарантирует, что факт передачи им прав на Сайт не нарушает патентных, авторских и смежных прав третьих лиц, право на коммерческую тайну третьих лиц и на момент передачи прав не существует обстоятельств, дающих возможность третьим лицам в дальнейшем предъявить к Заказчику претензии в отношении прав на результаты работ (за исключением материалов, предоставленных Исполнителю Заказчиком).
6.4. Работники Исполнителя и иные физические лица, участвовавшие в выполнении работ настоящему Договору, имеют право называться автором созданных результатов работ. Никакое другое лицо, включая Заказчика, не может называться автором данных результатов работ. При использовании результатов работ, Заказчик имеет право не указывать авторов результатов работ.
6.5. Заказчик предоставляет Исполнителю право использовать название Заказчика и информацию о Сайте в портфолио и рекламных материалах Исполнителя.
6.6. Заказчик обязуется разместить в нижней части страниц Сайта текст «© Студия, создание сайта», содержащего прямую гиперссылку на весь срок действия авторских прав, предусмотренный действующим законодательством Украины, со всеми продлениями.
7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. К настоящему Договору могут заключаться Приложения, которые будут являться частями настоящего Договора с момента их надлежащего оформления и подписания обеими сторонами. При этом настоящий Договор определяет основные положения взаимоотношений Сторон.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке при отсутствии между сторонами споров и задолженностей. При этом сторона-инициатор расторжения Договора должна письменно известить другую сторону не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора.
7.4. Если иное не оговорено в Приложении к Договору, после того, как Заказчиком была внесена предоплата и Исполнитель приступил к исполнению Договора, но до момента сдачи работ, при отсутствии каких-либо виновных действий Исполнителя, Заказчик имеет право расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом Исполнителя за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора, но внесенная предоплата в данном случае не возвращается.
7.5. Если иное не оговорено в Приложении к Договору, в случае, если Договор расторгается по инициативе Заказчика, а объем работ, выполненных Исполнителем к этому моменту превышает сумму внесенной Заказчиком предоплаты, то на основании действующих цен Исполнителя и Акт оказания услуг, выполненных к моменту расторжения Договора, делается расчет задолженности Заказчика перед Исполнителем, которая погашается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания сторонами данного Акта.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах — по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями с момента их надлежащего оформления и подписания обеими сторонами.
8.2. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу документов, полученных в рамках электронного документооборота, равной юридической силе документов на бумажном носителе. Любая переписка, включая заявки Заказчика и ответы Исполнителя, признается таковой, если она осуществлена одновременно по следующим электронным адресам с уведомлением о прочтении письма:
электронные адреса Заказчика:
руководитель со стороны Заказчика — Фамилия И.О
электронные адреса Исполнителя:
руководитель со стороны Исполнителя — ФИО, должность, телефон, e-mail
8.3. Информация и/или документы будут считаться надлежащим образом переданы Стороной по электронной почте в дату и время получения подтверждения прочтения любым из адресатов, указанных в п.8.2, другой Стороны. При отсутствии доказательств фальсификации — переписка по электронной почте считается официальным документом.
8.4. Обязанности Исполнителя по отправке, доставке, доведению до сведения Заказчика каких-либо документов, сообщений и уведомлений являются надлежащим образом исполненными с момента отправки заказным почтовым отправлением, личного вручения или отправки на указанный в п. 8.2 e-mail адрес. Стороны признают в качестве достаточных доказательств отправки электронных сообщений на e-mail адрес данные серверов e-mail связи.
8.5. Стороны обязуются подписать и вернуть оригиналы документов (Договор, Приложения и Дополнительные соглашения к нему, Акты оказания услуг), полученные от другой стороны, почтой в течение 10 рабочих дней с даты их получения. Факт подписи документов подтверждается наличием подписанных сканов данных документов, отправленных на указанные в п 8.2. настоящего Договора e-mail адреса.
8.6. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации.
8.7. В рамках данного Договора Стороны передают друг другу конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные сотрудников. Стороны обязуются не использовать данную конфиденциальную информацию для того, чтобы пытаться осуществить найм специалистов другой Стороны, прямо привлеченных к выполнению работ (оказанию услуг) в течение срока действия Договора, а также в течение 2 (двух) лет после его прекращения.
8.8. Все споры между сторонами решаются путем переговоров на принципах доброй воли. Претензионный порядок решения споров является обязательным, срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, споры решаются в судебном порядке по месту нахождения истца.
9. Реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                                                               ЗАКАЗЧИК

12 вещей, которые нужно проверить перед началом бизнеса

Проверьте также

Память и реклама

Память и реклама

Различают три вида памяти: сенсорную, кратковременную и долговременную. Кроме того, принято различать формы памяти: двигательная, механическая, …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *